Sentenza – scheda

Decadenza del permesso di costruire: opera di diritto e il sequestro non sostituisce la proroga

TAR Campania, Sez. VII, sentenza 19 febbraio 2026
Temi della pronuncia

Permesso di costruire; decadenza; termine di ultimazione; art. 15 d.P.R. 380/2001; proroga; sequestro penale; provvedimento dichiarativo.

Abstract sintetico

Il TAR Campania ribadisce che la mancata ultimazione dei lavori entro il termine determina la decadenza del permesso di costruire direttamente per legge. Il successivo provvedimento…

Illustrazione sentenza

Il sequestro impedisce materialmente l’esecuzione dei lavori, ma non impedisce al titolare di compiere gli atti amministrativi necessari a conservare il titolo. La sopravvenienza può quindi costituire ragione per ottenere la proroga, ma non produce automaticamente l’ultrattività del permesso. Decorso il termine senza una tempestiva istanza, la decadenza si verifica ex lege e il provvedimento comunale si limita a constatarne…

Contenuto riservato agli utenti
Con l'abbonamento accedi all'abstract e all'illustrazione complete della sentenza, all'Alert professionista e alle indicazioni operative — e di tutti gli altri contenuti di Accademia.
+Abstract e illustrazione argomentativa della sentenza
+Alert per il professionista
+Indicazione operativa concreta
+Correlazioni complete con normative, articoli e quesiti
+Rischio evidenziato e profilo di responsabilità
Alert professionista
Contenuto riservato agli utenti.
Indicazione operativa
Contenuto riservato agli utenti.
Rischio evidenziato
Contenuto riservato agli utenti.

Contenuto redatto originariamente da Romolo Balasso architetto tra il 2016 e il 2026, ricompilato nella struttura di Accademia con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale (Claude, ChatGPT, Gemini Notebook), sotto la sua supervisione e validazione. L'uso dei contenuti resta nella libera scelta e sotto la responsabilità del lettore. Come lavoriamo · Disclaimer